Постановление от 12.05.2017 № 40-п “об осуществлении закупок на выполнение работ по ремонту дорог

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017г. с. Мурино № 40-п

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении правил проведения совместных конкурсов и аукционов» на основании Соглашения о проведении совместного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения городских и сельских поселений Курагинского района Красноярского края от 10.05.2017г.:

Осуществить закупку на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения городских и сельских поселений Курагинского района Красноярского края путем проведения совместного электронного аукциона.
Утвердить извещение и документацию о совместном аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения городских и сельских поселений Курагинского района Красноярского края (прилагается).
Назначить Вагнер Е.Н. – бухгалтера администрации Муринского сельсовета, ответственным за размещение извещения и документации о совместном аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета Л.И.Граблина

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик 1

Администрация Муринского сельсовета

________________________ Л.И.Граблина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Муринского сельсовета Курагинского

района Красноярского края

от 12.05.2017г. № 40-п

Заказчик 2

Администрация города Артемовск

_____________________ Н.В. Назарова

Заказчик 3

Администрация поселка Кошурниково

_____________________ О.А. Баландина

Заказчик 4

Администрация поселка Краснокаменск

__________________ В.Б. Горбов

Заказчик 5

Администрация Алексеевского сельсовета

___________________ М.В. Романченко

Заказчик 6

Администрация Березовского сельсовета

__________________ Л.М. Рвачева

Заказчик 7

Администрация Имисского сельсовета

__________________ А.А. Зоткин

Заказчик 8

Администрация Кордовского сельсовета

__________________ В.Л. Кондратьев

Заказчик 9

Администрация Курского сельсовета

__________________ В.Л. Третьяк

Заказчик 10

Администрация Можарского сельсовета

__________________ Н.В. Шибанова

Заказчик 11

Администрация Пойловского сельсовета

__________________ В.Г. Пирожков

Заказчик 12

Администрация Рощинского сельсовета

__________________ Т.Т. Кириллова

Заказчик 13

Администрация Черемшанского сельсовета

__________________ О.В. Колесник

Заказчик 14

Администрация Шалоболинского сельсовет

__________________ Г.С. Мелешко

ДОКУМЕНТАЦИЯ О СОВМЕСТНОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений Курагинского района

Мурино

Курагинского района

2017 г.

Содержание

I. Общие условия проведения аукциона в электронной фоме…………………………………………………………………………………..……..
II. Информационная карта.
III. Технические требования.
IV. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ.…………………….

I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме
Законодательное регулирование

1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Заказчик.

2.1. Наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона.

Предмет электронного аукциона. Краткое изложение условий муниципального контракта.

3.1. Заказчик осуществляет выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения с ним муниципального контракта (далее – контракт) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте электронного аукциона.

3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет поставить товар (выполнить работу, оказать услуги) на условиях, указанных в Информационной карте электронного аукциона, проекте муниципального контракта, техническом задании.

Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте электронного аукциона. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в части V «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

4.2. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль.

4.3. В случае использования при оплате Контракта иностранной валюты применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения обязательства по Контракту (Не применяется к настоящему аукциону).

Источник финансирования и порядок оплаты.

5.1. Финансирование контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте электронного аукциона.

5.2. Порядок оплаты за поставленный товар, (выполненные работы, оказанные услуги) указан в Информационной карте электронного аукциона.

Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона.

6.1. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (Не предусмотрено к данному аукциону) ;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) участник закупки не является офшорной компанией.

6.2. Если указано в Информационной карте электронного аукциона Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона – юридического лица.

6.3. Указанные в Информационной карте электронного аукциона требования предъявляются в равной мере ко всем участникам электронного аукциона.

Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

Не предусмотрено.

Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов.

Не предусмотрено.

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом.

Участник закупки не должен являться офшорной компанией, организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики.

9.1. Заказчиками устанавливается требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) на условиях согласно информационной карты.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе.

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 10.1 запроса Заказчик размещает в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в Информационной карте электронного аукциона.

11.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

11.1. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

11.1.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный Информационной картой электронного аукциона.

11.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

11.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

11.2.2. Информация о содержании первой части заявки указана в Информационной карте электронного аукциона.

11.2.3. Информация о содержании второй части заявки указана в Информационной карте электронного аукциона.

11.2.4. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией по ее заполнению, приведенной в «Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» содержащейся в Информационной карте электронного аукциона.

11.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.

11.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.

11.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.

11.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

11.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

11.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений
части 14 статьи 61 Закона;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.

11.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе
в соответствии с пунктом 11.3.4 настоящей документации оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

11.3.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.

11.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

11.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок.

11.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.

11.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору и по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной карте электронного аукциона.

11.6. Отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона указаны в Информационной карте электронного аукциона.

Информация о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственной за заключение контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

13.1. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственной за заключение контракта, содержится в Информационной карте электронного аукциона.

13.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

13.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

13.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.

13.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона.

13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий.

13.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

13.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

13.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

13.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

13.12. В соответствии с частью 18 статьи 34 Закона при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта если это право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

13.13. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона.

13.14. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

13.15. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

13.16. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

13.17. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона, вправе подписать контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

13.18. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

13.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 70 Закона.

13.20. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 70 Закона.

13.21. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона заключение контрактов по результатам электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона, проводятся на электронной площадке, указанной в Информационной карте электронного аукциона.

Обеспечение исполнения контракта, размер, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта.

14.1. Обеспечение исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.

14.1.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в Информационной карте электронного аукциона.

14.1.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.1.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

14.1.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

14.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

14.1.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

14.1.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.1.8. В случае, предусмотренном частью 16 статьи 70 Закона наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

14.2. Информация о банковском сопровождении контракта

В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, осуществляется банковское сопровождение контракта.

Изменения условий контракта.

15.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

– при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта

– по предложению заказчика по соглашению сторон может быть увеличен либо уменьшен предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов, в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 части 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

– в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090)

15.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель), является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона переходят к новому заказчику.

15.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), допускается поставка товара, выполнение работы, оказание услуги качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

15.5. Информация об изменении контракта, за исключением сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Закона размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта.

Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

СОВМЕСТНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения городских и сельских поселений Курагинского района

№ пп	Наименование	Информация

1.	Идентификационный код закупки:
2.	Наименование Организатора совместных торгов, контактная информация	Администрация Муринского сельсовета 662927 Красноярский край, Курагинский район, с.Мурино, ул. Ленина № 33А. телефон (8-39136) 76-2-49 электронная почта: adm-murino@yandex.ru
3.	Наименование Заказчика 1, контактная информация контрактный управляющий	Администрация Муринского сельсовета 662927 Красноярский край, Курагинский район, с.Мурино, ул. Ленина № 33А. телефон (8-39136) 76-2-49 электронная почта: adm-murino@yandex.ru
4.	Наименование Заказчика 2, контактная информация контрактный управляющий	Администрация города Артемовск 662951 Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, 46 электронная почта: artem.adm@yandex.ru , контрактный управляющий- Шустова Елена Анатольевна
5.	Наименование Заказчика 3, контактная информация контрактный управляющий	Администрация поселка Кошурниково 662950 Красноярский край, Курагинский район, пгт Кошурниково, ул.Саянская, 11, тел. 8(39136) 70-7-58, 70-7-32 эл.почта: koshurnikovo2011@yandex.ru Сергеева Дарья Ивановна
6.	Наименование Заказчика 4 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация поселка Краснокаменск 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 7 тел: 8(39136) 6-64-40, 6-64-45, 6-64-12 эл.почта: krasnmeria@list.ru Тимошенко Ксения Викторовна
7.	Наименование Заказчика 5 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Алексеевского сельсовета 662932, Красноярский край, Курагинский район, с. Алексеевка,ул. Советская ,49 Тел: 8(39136) 78-2-49 , эл.почта: adm_alekseevka@mail.ru Романченко Мария Васильевна
8.	Наименование Заказчика 6 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Березовского сельсовета 662936 Красноярский край, Курагинский район, с. Березовское, ул. Ленина, 6 тел/факс: 8(39136) 79-2-72, 79-2-34 эл. почта: adm.berezovskoe@yandex.ru Рвачева Людмила Михайловна
9.	Наименование Заказчика 7 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Имисского сельсовета 662923, Красноярский край, Курагинский район, с. Имисское, ул. Трактовая, 21 тел/факс: 8(39136) 72-4-16 эл. почта: Imissselo@yandex.ru Зоткин Александр Андреевич
10.	Наименование Заказчика 8 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Кордовского сельсовета 662941, Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, ул. Гагарина, 67, тел/факс: 8(39136) 95-2-39, 95-2-94 эл. почта: adm_kordovo@mail.ru Наймович Лариса Леонидовна
11.	Наименование Заказчика 9 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Курского сельсовета 662940 Красноярский край, Курагинский район, с. Курское, ул. Октябрьская 41а, тел/факс: 8(39136) 79-2-93, 79-3-56 эл. почта: : adm.kurskoe@mail.ru Третьяк Владимир Леонидович
12.	Наименование Заказчика 10 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Можарского сельсовета 662924, Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Зеленая, д.2а, тел/факс: 8(39136) 90-2-16 эл. почта: mozharka.adm@yandex.ru Шибанова Наталья Викторовна
13.	Наименование Заказчика 11 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Пойловского сельсовета 662930, Красноярский край, Курагинский район, с.Пойлово, ул. Школьная, 1 тел/факс: 8(39136) 75-2-23 эл. почта: adm.poilovo67@mail.ru; Пирожков Василий Григорьевич
14.	Наименование Заказчика 12 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Рощинского сельсовета 662922 Красноярский край Курагинский район п.Рощинский, ул. Мира д.61 тел/факс: 8(39136) 71-2-35, 71-2-61 эл. почта: roscha12@mail.ru Власова Галина Владимировна
15.	Наименование Заказчика 13 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Черемшанского сельсовета 662925 Красноярский край, Курагинский район, с.Черемшанка, ул.Садовая, д.4 тел/факс: 8(39136) 90-2-63 эл. почта: mukzabota@mail.ru Воробьёва Н.П.
16.	Наименование Заказчика 14 Контактная информация Контрактный управляющий	Администрация Шалоболинского сельсовета 662931, Красноярский кра, Курагинский район, с.Шалоболино, ул. Ленина , 38а тел/факс: 8(39136) 73-2-60 эл. почта: shalobolino@mail.ru Мелешко Геннадий Семенович
17.	Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ЗАО «Сбербанк АСТ»
18.	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.sberbank-ast.ru
19.	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Совместный аукцион (электронный аукцион)
20.	Наименование и описание объекта закупки,	выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения городских и сельских поселений Курагинского района
20.	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Заказчик 1 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. К.Маркса в с. Мурино, Курагинского района Красноярского края; Ремонт автомобильных дорог по ул. Зеленой в д. Белый Яр, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графическими схемами Заказчик 2 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Чапаева, ул. Артёма, ул. Колмакова, ул. Советская, ул. Шуляка в г. Артёмовске, Курагинского района, Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой Заказчик 3 Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги по ул. Невского, ул. Саянская в пгт Кошурниково, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой Заказчик 4 Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги по ул. Есенина, ул. Строителей,ул.Зелёная в пгт Краснокаменск, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой Заказчик 5 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Советская, ул. Кооперативная, пер. Школьный в с. Алексеевка, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 6 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул.Кедровая, ул. Ленина в с. Березовское Курагинского района, Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 7 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Трактовая, ул. Совхозная в с. Имисское, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 8 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Набережная в с. Кордово, Курагинского района Красноярского края; Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая в д.Верхняя Мульга, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 9 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул.Железнодорожников, ул. Луговая в с.Курское, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 10 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Молодёжная, ул. Зелёная в с. Можарка, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 11 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская, ул.Комсомольская, ул. Ленина, ул. Щетинкина, ул. Мира в с. Пойлово, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 12 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Солнечная,ул. Молодежная, пер. Молодежный в п. Рощинский, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 13 Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по ул. Мира в д. Гуляевка, Курагинского района Красноярского края; Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская в с. Черемшанка, Курагинского района Красноярского края; Ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая в д. Петропавловка, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Заказчик 14 Наименование объекта: Ремонт покрытий автомобильных дорог по ул. Комсомольская в д. Курганчики, Курагинского района Красноярского края. В соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, графической схемой. Примечание: Локальные сметные расчеты, дефектные ведомости, графические схемы находятся в разделе «Технические требования», размещенным на сайте отдельным файлом. С момента заключения муниципальных контрактов дефектные ведомости и графические схемы становятся их неотъемлемыми приложениями, изменения не допускаются независимо от цены контракта по результатам работ.
21.	Код бюджетной классификации	Заказчик 1 82804090120073950243 (средства субсидии краевого бюджета)– 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. 828040901200S3950243 (средства местного бюджета) – 9 000 (девять тысяч) рублей. Заказчик 2 502 0409 0110073950 243 (средства субсидии краевого бюджета) – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 502 0409 01100S3950 243 (средства местного бюджета) – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей Заказчик 3 553 0409 0120073950 243 (средства субсидии краевого бюджета)- 3 110 000 (три миллиона сто десять тысяч) рублей 553 0409 01200S3950 243 (средства местного бюджета)- 31 100 (тридцать одна тысяча сто) рублей Заказчик 4 554 0409 0110073950 243 (средства субсидии краевого бюджета)- 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 554 0409 01100S3950 243 (средства местного бюджета)- 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей Заказчик 5 802 0409 0110073950 243 (средства субсидии краевого бюджета)- 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 802 0409 01100S3950 243 (средства местного бюджета)- 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей Заказчик 6 80404090120073950243 (средства субсидии краевого бюджета)- 3 117 000 (три миллиона сто семнадцать тысяч) рублей 804040901200S3950 (средства местного бюджета)- 31 170 (тридцать одна тысяча сто семьдесят) рублей. Заказчик 7 81604090120073950243 (средства субсидии краевого бюджета)- 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 816040901200S3950243 (средства местного бюджета)- 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей. Заказчик 8 819 0409 0210073950 243 (средства субсидии краевого бюджета)- 2 490 000 (два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 819 0409 02100S3950 243 (средства местного бюджета)- 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей. Заказчик 9 82204090110073950243 (средства субсидии краевого бюджета)- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 822040901100S3950243 (средства местного бюджета)- 5 000 (пять тысяч) рублей. Заказчик 10 0409 02100 73950 243 (средства субсидии краевого бюджета)- 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей 0409 01200 S3950 243 (средства местного бюджета)- 32 200 (тридцать две тысячи двести) рублей. Заказчик 11 83704090120073950243 (средства субсидии краевого бюджета)- 778 000 (семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 837040901200S3950243 (средства местного бюджета)- 7 780 (семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Заказчик 12 84204090120073950243 (средства субсидии краевого бюджета)- 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей 842040901200S3950243 (средства местного бюджета)- 15 300 (пятнадцать тысяч триста) рублей. Заказчик 13 84604090120073930243 (средства субсидии краевого бюджета)- 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 846040901200S3930243 (средства местного бюджета)- 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей. Заказчик 14 8490409 0120073950 243 (средства субсидии краевого бюджета)- 2 000 000 (два миллиона) рублей 849 0409 01200S3950 243 (средства местного бюджета)- 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
22.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)	Гарантия: подрядчик предоставляет гарантию качества результата работ в течение не менее двух лет от даты приемки результата работ заказчиком
23.	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Заказчик 1 Красноярский край, Курагинский район, с. Мурино ул. Ленина, ул. К.Маркса. Заказчик 2 Красноярский край, Курагинский район, город Артемовск, ул. Чапаева, ул. Артёма, ул. Колмакова,ул. Советская, ул. Шуляка. Заказчик 3 Красноярский край, Курагинский район, поселок Кошурниково, ул. Невского, ул. Саянская. Заказчик 4 Красноярский край, Курагинский район, пгт Краснокаменск, ул. Есенина, ул. Строителей, ул. Зелёная. Заказчик 5 Красноярский край, Курагинский район, с, Алексеевка, ул. Советская, ул. Кооперативная, пер. Школьный. Заказчик 6 Красноярский край, Курагинский район, с. Березовское, ул. Кедровая, ул. Ленина Заказчик 7 Красноярский край, Курагинский район, с. Имисское, ул. Трактовая, ул. Совхозная. Заказчик 8 Красноярский край, Курагинский район, с. Кордово, ул. Школьная, ул. Набережная. Красноярский край, Курагинский район, д. Верхняя Мульга, ул. Береговая. Заказчик 9 Красноярский край, Курагинский район, с. Курское, ул. Железнодорожников, ул. Луговая. Заказчик 10 Красноярский край, Курагинский район, с. Можарка, ул. Молодёжная, ул. Зелёная. Красноярский край, Курагинский район , с. Тюхтят, ул. Центральная, пер. Берёзовый. Заказчик 11 Красноярский край, Курагинский район, с. Пойлово, ул. Пионерская, ул.Комсомольская, ул. Ленина, ул. Щетинкина, ул. Мира. Заказчик 12 Красноярский край, Курагинский район, п. Рощинский, ул. Солнечная, ул. Молодежная, пер. Молодежный. Заказчик 13 Красноярский край, Курагинский район, с. Черемшанка, ул. Октябрьская. Красноярский край, Курагинский район, д. Гуляевка, ул. Мира. Красноярский край, Курагинский район, д. Петропавловка, ул. Сосновая. Заказчик 14 Красноярский край, Курагинский район, д. Курганчики, ул. Комсомольская.
24.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Заказчик 1 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 2 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 3 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 30.09.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 4 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 30.09.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 5 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 6 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 7 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 8 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 9 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 10 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 11 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 12 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 13 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта Заказчик 14 Начало работ – дата заключения муниципального контракта Окончание работ – не позднее 31.07.2017 Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ (группы работ) определяются графиком производства работ, составляемым подрядчиком и представляемым для согласования заказчику в течение 5 рабочих дней от даты заключения муниципального контракта.
25.	Начальная (максимальная) цена контрактов	Начальная (максимальная) цена контрактов включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, техники и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение материалов и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта в полном объёме и составляет: 29 789 950 (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей. Начальная (максимальная) цена определена как сумма начальных (максимальных) цен контрактов для заказчиков: Заказчик 1 909 000 (девятьсот девять тысяч) рублей, в том числе за счет средств субсидии краевого бюджета 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, за счет средств местного бюджета 9 000 (девять тысяч) рублей; Заказчик 2 2 121 000 (два миллиона сто двадцать одна тысяча) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, средства местного бюджета 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей; Заказчик 3 3 141 100 (три миллиона сто сорок одна тысяча сто) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 3 110 000 (три миллиона сто десять тысяч) рублей, средства местного бюджета 31 100 (тридцать одна тысяча сто) рублей; Заказчик 4 2 979 500 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, средства местного бюджета 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей; Заказчик 5 2 171 500 (два миллиона сто семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, средства местного бюджета 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей; Заказчик 6 3 148 170 (три миллиона сто сорок восемь тысяч сто семьдесят) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 3 117 000 (три миллиона сто семнадцать тысяч) рублей, средства местного бюджета 31 170 (тридцать одна тысяча сто семьдесят) рублей; Заказчик 7 2 424 000 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи ) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, средства местного бюджета 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей; Заказчик 8 2 514 900 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 490 000 (два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей, средства местного бюджета 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей; Заказчик 9 505 000 (пятьсот пять тысяч) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, средства местного бюджета 5 000 (пять тысяч) рублей; Заказчик 10 3 252 200 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи двести) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей, средства местного бюджета 32 200 (пять тысяч) рублей; Заказчик 11 785 780 (семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 778 000 (семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей, средства местного бюджета 7 780 (семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей; Заказчик 12 1 545 300 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч триста) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей, средства местного бюджета 15 300 (пятнадцать тысяч триста) рублей; Заказчик 13 2 272 500 (два миллиона двести семьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, средства местного бюджета 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей; Заказчик 14 2 020 000 (два миллиона двадцать тысяч) рублей, в том числе средства субсидии краевого бюджета 2 000 000 (два миллиона) рублей, средства местного бюджета 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
26.	Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги	Не предусмотрена
27.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Сформирована проектно-сметным методом, подтверждается локальными сметными расчетами. Указание в отдельных позициях на прайс-лист производителя принято исключительно в целях ценового обоснования (ближайший по расстоянию к месту ведения работ карьер материалов) и не является указанием на производителя, допускается использование материалов иных производителей, отвечающих характеристикам, заявленным в техническом задании. Локальные сметные расчеты содержатся в разделе «Технические требования» размещенных в составе документации о закупке на официальном сайте отдельным файлом. Наименование файлов содержит обозначение соответствующего Заказчика. По результатам аукциона Подрядчик обеспечивает пересчет локального сметного расчета по предложенной им цене. Пересчет производится на основании коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной на торгах победителем. Расчет коэффициента: цена, предложенная лицом, с которым заключается контракт/начальная (максимальная) цена контракта = коэффициент снижения цены. В ходе пересчета не допускается изменение видов и объемов работ, предусмотренных для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Пересчитанный по результатам аукциона локальный сметный расчет предоставляется Подрядчиком Заказчику на бумажном носителе для согласования в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты заключения контракта в двух экземплярах. С момента согласования Заказчиком локальный сметный расчет становится неотъемлемым приложением к муниципальному контракту.
28.	Источник финансирования	Бюджеты заказчиков, в том числе за счет средств субсидий краевого бюджета. Долевое распределение финансирования работ согласно раздела 17 информационной карты.
28.1.	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию	Не предусмотрена
29.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль
30.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта	Не применяется
31.	Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги)	Безналичный расчет в течении 30 дней от даты подписания Сторонами контракта форм КС-2, КС-3 на выполненный объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Расчет производится по выполнении всего объема работ, предусмотренного контрактом. При заключении контракта с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица), в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Подписание Сторонами на выполненный объем работ форм первичного учета КС-2, КС-3 производится не ранее приемки объекта приемочной комиссией по акту. Форма акта приемочной комиссии в разделе «Технические требования».
32.	Единые требования к участникам закупки	В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Требования к участникам закупки: 1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не должен являться офшорной компанией Участник закупки не должен являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики Заказчиками установлено требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
33.	Дополнительные требования к участникам закупки	Не установлены
34.	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Заказчиками устанавливается требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (социально-ориентированных некоммерческих организаций) в размере не менее 10% цены контракта
35.	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе *************** года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе ************** года.
35.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до ************* года.
36.	Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе	******************* года
37.	Дата проведения электронного аукциона	******************* года
38.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в разделе «Технические требования» настоящей документации. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: б) *Требования не установлены;* б) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: – непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; – неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; – отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; – участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; – отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге, а именно: *Требования не установлены;* 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а именно: *Требования не установлены;* 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или копии этих документов (применение национального режима при осуществлении закупок), а именно: *Требования не установлены.*
39.	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе	Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 32 информационной карты сведения. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Участник закупки представляет в свободной форме информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара. Декларационные сведения, предусмотренные во второй части заявки также предоставляются в свободной форме.
40.	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	Заказчик 1 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 45 450 (сорок пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей Заказчик 2 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 106 050 (сто шесть тысяч пятьдесят) рублей Заказчик 3 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 157 055 (сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят пять) рублей Заказчик 4 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 148 975 (сто сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей Заказчик 5 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 108 575 (сто восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей Заказчик 6 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 157 408 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей 50 копеек. Заказчик 7 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 121 200 (сто двадцать одна тысяча двести) рублей. Заказчик 8 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 125 745 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок пять) рублей. Заказчик 9 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 25 250 (двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей. Заказчик 10 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 162 610 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот десять) рублей. Заказчик 11 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 39 289 (тридцать девять тысяч двести восемьдесят девять) рублей. Заказчик 12 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 77 265 (семьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей. Заказчик 13 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 113 625 (сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей. Заказчик 14 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 101 000 (сто одна тысяча) рублей.
41.	Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта	Заказчик 1 ИНН/КПП 2423004754/242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Муринского сельсовета) р/сч 40302810700003000050 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, лицевой счет 05193021110. Заказчик 2 ИНН/КПП 2423004747/242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация города Артемовск, л/с 05193020040), р/счет: 40302810200003000217 Банк: Отделение Красноярск, БИК 040407001. Заказчик 3 ИНН/КПП 2423005620/242301001 УФК по Красноярскому краю л/с 05193018970 р/с 40302810900003000122 БИК 040407001. Заказчик 4 ИНН 2423004698 КПП 242301001, р/с 4030281060473000500, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск , л/с 05193018820, БИК 040407001 Заказчик 5 ИНН 2423002115 КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю( Администрация Алексеевского сельсовета) р/с 40302810004073000508 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001 л/с 05193020030. Заказчик 6 ИНН/КПП 2423004909/242301001 р/сч 40302810000003000213 Отделение Красноярск БИК 040407001 л/сч 05193021580. Заказчик 7 ИНН 2423002556, КПП 242301001, р/с 40302810004073000498, Отделение Красноярск, БИК 040407001, л/с 05193021350. Заказчик 8 ИНН 2423005638 КПП 242301001 р/с 40302810200003000291 в банке ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407001 ОКПО 4095820 ОГРН 1022400878554 Лицевой счет № 05193020020 в УФК по Красноярскому краю. Заказчик 9 ИНН 2423002806/КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Курского сельсовета л/с 05193021370) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БИК 040407001 р/с 40302810900003000135. Заказчик 10 ИНН 2423004761 /КПП 242301001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК Р/С 40302810200003000136 БИК 040407001 Л/С 05193018750. Заказчик 11 ИНН 2423002820/КПП 242301001, ОГРН 1022400877564 ОКПО 04095799, ОКВЭД 84.11.35 ОКТМО 04630437 банковские реквизиты: р/с 40302810204073000557 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, л/сч 05193021360 в УФК по Красноярскому краю. Заказчик 12 ИНН 2423002933/ КПП 2421301001 УФК по Красноярскому краю отделение Красноярск г.Красноярск р\с 40302810804073000504, л\с 05193018760, БИК 040407001. Заказчик 13 ИНН 2423001136/ КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю (администрация Черемшанского сельсовета) БИК 040407001, р/сч 40302810204073000395 в Отделении КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК л /c 05193018780 в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Заказчик 14 ИНН 2423002884 КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю( Администрация Шалоболинского сельсовета) р/с 40302810400003000130 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001 л/с 05193021100.
42.	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки
43.	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
44.	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта	Заказчик 1 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 90 900 (девяносто тысяч девятьсот) рублей Заказчик 2 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 212 100 (двести двенадцать тысяч сто) рублей Заказчик 3 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 314 110 (триста четырнадцать тысяч сто десять) рублей Заказчик 4 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 297 950 (двести девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей Заказчик 5 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 217 150 (двести семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей Заказчик 6 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 314 817 (триста четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей Заказчик 7 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 242 400 (двести сорок две тысячи четыреста) рублей Заказчик 8 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 251 490 (двести пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто) рублей Заказчик 9 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей Заказчик 10 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 325 220 (триста двадцать пять тысяч двести двадцать) рублей Заказчик 11 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 78 578 (семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей Заказчик 12 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 154 530 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей Заказчик 13 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 227 250 (двести двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей Заказчик 14 10% начальной (максимальной) цены контракта, а именно 202 000 (двести две тысячи) рублей Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: – денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере согласно настоящего пункта по реквизитам, установленным в пункте 37 Информационной карты электронного аукциона до заключения контракта, с назначением платежа: Заказчик 1 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. К.Маркса в с . Мурино, Курагинского района Красноярского края». Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильных дорог по ул. Зеленая в д.Белый Яр, Курагинского района Красноярского края Заказчик 2 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильных дорог по ул. Чапаева, ул. Артёма, ул. Колмакова, ул. Советская, ул. Шуляка в г. Артёмовске, Курагинского района, Красноярского края». Заказчик 3 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Невского, ул. Саянская в пгт Кошурниково, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 4 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Есенина, ул. Строителей, ул.Зелёная в пгт Краснокаменск, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 5 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Кооперативная, пер. Школьный в с. Алексеевка, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 6 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Кедровая, ул. Ленина в с. Березовское Курагинского района, Красноярского края». Заказчик 7 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая, ул. Совхозная в с. Имисское, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 8 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Набережная в с. Кордово, Курагинского района Красноярского края». Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая в д.Верхняя Мульга, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 9 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожников, ул. Луговая в с. Курское, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 10 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по Молодёжная, ул. Зелёная в с. Можарка, Курагинского района Красноярского края». Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, пер. Берёзовый в с. Тюхтят, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 11 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Щетинкина, ул. Мира в с. Пойлово, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 12 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная,ул. Молодежная, пер. Молодежный в п. Рощинский, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 13 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Черемшанка, Курагинского района Красноярского края». Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в д. Гуляевка, Курагинского района Красноярского края». Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая в д. Петропавловка, Курагинского района Красноярского края». Заказчик 14 Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в д. Курганчики, Курагинского района Красноярского края». Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, по исполнения им всех своих обязательств по контракту, в сроки указанные в разделе документации «Проект контракта». Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в муниципальном контракте или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
45.	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)	Заказчик 1 ИНН/КПП 2423004754/242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Муринского сельсовета) р/сч 40302810700003000050 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, лицевой счет 05193021110. Заказчик 2 ИНН/КПП 2423004747/242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация города Артемовск, л/с 05193020040), р/счет: 40302810200003000217 Банк: Отделение Красноярск, БИК 040407001. Заказчик 3 ИНН/КПП 2423005620/242301001 УФК по Красноярскому краю л/с 05193018970 р/с 40302810900003000122 БИК 040407001. Заказчик 4 ИНН 2423004698 КПП 242301001, р/с 4030281060473000500, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск , л/с 05193018820, БИК 040407001. Заказчик 5 ИНН 2423002115 КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю( Администрация Алексеевского сельсовета) р/с 40302810004073000508 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001 л/с 05193020030. Заказчик 6 ИНН/КПП 2423004909/242301001 р/сч 40302810000003000213 Отделение Красноярск БИК 040407001 л/сч 05193021580. Заказчик 7 ИНН 2423002556, КПП 242301001, р/с 40302810004073000498, Отделение Красноярск, БИК 040407001, л/с 05193021350. Заказчик 8 ИНН 2423005638 КПП 242301001 р/с 40302810200003000291 в банке ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407001 ОКПО 4095820 ОГРН 1022400878554 Лицевой счет № 05193020020 в УФК по Красноярскому краю. Заказчик 9 ИНН 2423002806/КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация Курского сельсовета л/с 05193021370) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БИК 040407001 р/с 40302810900003000135. Заказчик 10 ИНН 2423004761 /КПП 242301001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК Р/С 40302810200003000136 БИК 040407001 Л/С 05193018750. Заказчик 11 ИНН 2423002820/КПП 242301001, ОГРН 1022400877564 ОКПО 04095799, ОКВЭД 84.11.35 ОКТМО 04630437 банковские реквизиты: р/с 40302810204073000557 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, л/сч 05193021360 в УФК по Красноярскому краю. Заказчик 12 ИНН 2423002933/ КПП 2421301001 УФК по Красноярскому краю отделение Красноярск г.Красноярск р\с 40302810804073000504, л\с 05193018760, БИК 040407001. Заказчик 13 ИНН 2423001136/ КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю (администрация Черемшанского сельсовета) БИК 040407001, р/сч 40302810204073000395 в Отделении КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК л /c 05193018780 в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Заказчик 14 ИНН 2423002884 КПП 242301001 УФК по Красноярскому краю( Администрация Шалоболинского сельсовета) р/с 40302810400003000130 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001 л/с 05193021100.
46.	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены	По контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом
47.	Снижение цены контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта	Предусмотрено
48.	Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов при наличии соглашения сторон	Предусмотрено
49.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе	Предусмотрено
50.	В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств	Предусмотрено. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090).
51.	Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара	Не предусмотрено
52.	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара	Не предусмотрено
53.	Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки	Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям: не предоставляются Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются
54.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 12 Закона о контрактной системе:	Участник закупки не должен являться офшорной компанией, организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики
55.	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)	Требование о банковском сопровождении контракта не установлено
56.	Антидемпинговые меры	1) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 2) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. 3) Информация, предусмотренная подпунктом 2) настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

III. «Технические требования»

Примечание: заказчиками устанавливается требование о лабораторном контроле качества работ. С целью контроля качества работ Подрядчик должен располагать собственной службой лабораторного контроля, соответствующей ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», либо на время выполнения предусмотренных муниципальным контрактом работ заключить договоры с соответствующими сторонними лицами. В обязательном порядке Заказчику предоставляются протоколы образцов испытаний образцов дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси.

Дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, графические схемы находятся в составе отдельных файлов «Технические требования» с обозначением Заказчиков. Файлы прикреплены на официальном сайте в составе документации о закупке, раздел «Документы».

Форма акта приемочной комиссии с момента заключения муниципального контракта становится его неотъемлемым приложением. Требование комиссионной приемки устанавливается всеми Заказчиками.

Акт приемки

объекта приемочной комиссией

от «___» ______________201__ г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:

председателя

Ф.И.О. Глава городского округа или муниципального района;

и членов комиссии:

Ф.И.О. Глава органа местного самоуправления городского (сельского) поселения (в случае когда получателем субсидии является муниципальный район)

Ф.И.О. руководитель подрядной организации;

Ф.И.О. представитель общественности

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком – администрацией муниципального образования Красноярского края предъявлены к приемке законченные работы по объекту ___________________________,

(наименование объекта)

выполненные на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Строительно-монтажные работы осуществлялись подрядчиком – ____________________.

(наименование организации)

Рабочая документация на ремонт разработана _____________________________.

(наименование организации)

Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, получателя средств субсидии.
Фактические сроки строительно-монтажных работ:

начало работ: ____________________________

окончание работ: ____________________________

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект (наименование объекта) имеет следующие основные показатели:

		до ремонта	после ремонта
1	Ширина проезжей части, м
2	Ширина обочин, м
3	Длина участка ремонта, пм
4	Материал:
	проезжей части
	обочин
5	Трубы шт./пм
6	Водоотвод (канавы, кюветы), пм

В отношении мостового сооружения:

		до ремонта	после ремонта
1	Категория автодороги
2	Длина моста
3	Материал
4	Длина подходов (в случае устройства)
5	Габарит по ширине
6	Ограждения:
	На мосту
	На подходах

Фактические затраты __________________________________________ руб.;

в том числе средства краевого бюджета ___________________________ руб.;

в том числе средства местного бюджета ___________________________ руб.

Объект сдал:

Подрядчик:

_______________________ ФИО

М.П.

Объект принял:

Заказчик:

________________________ФИО

М.П.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации, провела дополнительные замеры.

_____________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(решение приемочной комиссии)

Председатель комиссии:

(ФИО, подпись)

Члены комиссии:

(ФИО, подпись)

МАТЕРИАЛЫ, НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические задания

Общие требования

Выполнение работ в соответствии с:

СНиП 3.06.03-85 – «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
СНиП 3.02.01-87 – «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

3. СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

СНиП 3.01.01-85 – «Организация строительного производства»
СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»
СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Заказчик 1

Ремонт автомобильных дорог по по ул. Ленина, ул. К. Маркса в с . Мурино, Курагинского района Красноярского края

№ п/п

Наименование материала

Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится

Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей

1	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 2

Ремонт автомобильных дорог по ул.Чапаева, ул. Артёма, ул. Колмакова, ул. Советская, ул. Шуляка в г. Артёмовске, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 5-20 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 3

Ремонт автомобильных дорог по ул. Невского, ул. Саянская в пгт Кошурниково, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Асфальтобетонная смесь	Асфальтобетонная смесь щебеночная приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов. Плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	ГОСТ 9128-2009
2	Щебень	Фракция: 0-10 мм	ГОСТ 32703-2014
3	Щебень	Фракция: 5-20 мм	ГОСТ 32703-2014
4	Знаки дорожные	II типоразмер	ГОСТ Р 52290-2004

Заказчик 4

Ремонт автомобильных дорог по ул. Есенина, ул. Строителей, ул. Зелёная в пгт Краснокаменск, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Асфальтобетонная смесь	Асфальтобетонная смесь щебеночная приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов. Плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	ГОСТ 9128-2009
2	Щебень	Фракция: 10-20 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 5

Ремонт автомобильных дорог по ул. Советская, ул. Кооперативная, пер. Школьный в с. Алексеевка, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 6

Ремонт автомобильной дороги по ул.Кедровая, ул. Ленина в с. Березовское Курагинского района, Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Асфальтобетонная смесь	Асфальтобетонная смесь щебеночная приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов. Плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	ГОСТ 9128-2009
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
3	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014
4	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 7

Ремонт автомобильных дорог по ул. Трактовая, ул. Совхозная в с. Имисское, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014
3	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 8

Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Набережная в с. Кордово, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 0-10 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 9

Ремонт автомобильных дорог по ул.Железнодорожников, ул. Луговая в с.Курское, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 10-20 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 10

Ремонт автомобильных дорог по ул. Молодёжная, ул. Зелёная в с. Можарка, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
3	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014

Ремонт автомобильных дорог по ул. Центральная, пер.Берёзовый в с. Тюхтят, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
3	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 11

Ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Щетинкина, ул. Мира в с.Пойлово, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 12

Ремонт автомобильных дорог по ул. Солнечная,ул. Молодежная, пер. Молодежный в п. Рощинский, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 0-8 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 13

Ремонт автомобильных дорог по ул. Мира в д. Гуляевка, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014

Ремонт автомобильных дорог по ул.Сосновая в д. Петропавловка, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014

Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская в с.Черемшанка, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Гравий	Фракция: 0-60мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014

Заказчик 14

Ремонт автомобильных дорог по ул. Комсомольская в д.Курганчики, Курагинского района Красноярского края

№ п/п	Наименование материала	Показатели (характеристики), значение которых не могут изменится	Минимальное значение показателей и/или максимальное значение показателей
1	Щебень	Фракция: 0-8мм	ГОСТ 32703-2014
2	Щебень	Фракция: 5-25 мм	ГОСТ 32703-2014
3	Асфальтобетонная смесь	Асфальтобетонная смесь щебеночная приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов. Плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	ГОСТ 9128-2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Требования к участникам закупки:

Заказчик 2

ИНН/КПП 2423004747/242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация города Артемовск, л/с 05193020040), р/счет: 40302810200003000217

Банк: Отделение Красноярск, БИК 040407001.

Заказчик 3

Заказчик 3

Заказчик 4

Заказчик 5

Заказчик 6

Заказчик 7

Заказчик 8

Заказчик 9

Заказчик 10

Заказчик 11

Заказчик 12

Заказчик 13

Заказчик 14

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

Заказчик 2

ИНН/КПП 2423004747/242301001 УФК по Красноярскому краю (Администрация города Артемовск, л/с 05193020040), р/счет: 40302810200003000217

Банк: Отделение Красноярск, БИК 040407001.

Заказчик 3

Предусмотрено

3. СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

Администрация сельсовета

Совет депутатов

Муниципальные услуги, закупки, торги

Избирательная комиссия

Архив

Карта проезда:

Контакты

Свежие записи

Календарь

Счётчик посещений:

Полезные ссылки

Июль 2017
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31